神戸地家裁尼崎支部庁舎キーボックス改修工事

ーボックス本体の更新

- 電気設備工事における入退室管理設備の新設または更新

- 自転車置場、バイク置場、ゴミ倉庫を含む敷地（約8,769㎡）における改修工事

【応募要件】

・裁判所における令和7・8年度一般競争参加者資格（建設工事）のうち、電気工事の資格区分においてC等級の認定を受けている者

・兵庫県、大阪府、京都府、鳥取県、岡山県または徳島県に建設業法に基づく本店、支店または営業所を有する者

・平成23年4月1日以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した電気設備の新設工事または更新工事（入退室管理設備工事種目）の施工実績を有すること（請負金額500万円以上）

・1級電気工事施工管理技士、2級電気工事施工管理技士またはこれらと同等以上の資格を有する主任技術者または監理技術者を配置できる者

・配置予定技術者は申請書提出期限時点で3か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係が必要

・申請書提出期限から開札時まで、大阪高等裁判所管内において最高裁判所から指名停止措置を受けていないこと

・設計業務等の受託者でない者、および当該受託者と資本若しくは人事面で関連のない者

・予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者

【工期・期間】

工期は工事の始期から187日間。ただし、令和8年9月26日（工事着手期限）までに工事を開始すること。受注者は発注者が示した工事着手期限までの間で工事の始期を任意に設定できる。