東京地家裁立川支部庁舎機械設備改修工事(再度)

制を総合的に評価する。電子調達システムにより申請書・資料提出及び入札を行う。

【業務内容】

- 冷却塔の分解整備工事

- 空調用ポンプの分解整備工事

- 機械設備工事（庁舎本館改修一式）

- 施工体制確認型総合評価落札方式に基づく施工体制の構築・実施

【応募要件】

- 裁判所における令和7・8年度一般競争参加資格（建設工事）の管工事区分でA又はB等級の認定を受けていること

- 東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県又は山梨県に建設業法に基づく本店、支店又は営業所を有すること

- 平成23年4月1日以降に元請けとして完成・引渡しが完了した暖冷房衛生設備の新設工事又は更新工事（研修・交流施設、体育館・屋内運動施設、宿泊施設、倉庫以外の建物）の実績を有すること（請負金額500万円以上、裁判所発注工事の場合は工事成績評定点65点以上）

- 1級又は2級管工事施工管理技士（主任技術者）又は1級管工事施工管理技士（監理技術者）の資格を有する主任技術者又は監理技術者を本件工事に専任で配置できること

- 配置予定技術者は申請書提出期限時点で3か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係があること

- 申請書・資料提出期限から開札時までの期間に東京高等裁判所管内において最高裁判所から指名停止措置を受けていないこと

- 本件工事の設計業務等の受託者又はその関連企業でないこと

- 入札参加者間に資本関係又は人的関係がないこと

- 暴力団関係企業ではないこと

【工期・期間】

工事着手期限は令和8年10月31日までであり、受注者は当該期限までの間で工事の始期を任意に設定できる。工期は工事の始期から152日間。契約締結から工事着手期限までの間は主任技術者又は監理技術者の配置を要しない。